更新时间：2023-04-12 信息来源： pptxz.com 作者：本站收集

施工合同

　　一、什么是合同

　　合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

　　《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。

　　依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

　　二、合同效力

　　合同效力，指依法成立受法律保护的合同，对合同当事人产生的必须履行其合同的义务，不得擅自变更或解除合同的法律拘束力，即法律效力。这个“法律效力”不是说合同本身是法律，而是说由于合同当事人的意志符合国家意志和社会利益，国家赋予当事人的意志以拘束力，要求合同当事人严格履行合同，否则即依靠国家强制力，要当事人履行合同并承担违约责任。

　　三、施工合同（精选10篇）

　　随着人们法律意识的建立，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的施工合同（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　施工合同1

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　承包方：____（以下简称乙方）

　　一、甲方责任

　　1、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

　　2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责。

　　3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。

　　4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系

　　二、乙方责任

　　1、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。

　　2、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。

　　3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。

　　三、工程款的支付

　　1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-300×75A桩，单价为____元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。

　　2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。

　　3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。

　　4、进场付10万元，打完2000米付清80%，桩打完全部付清。

　　5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。

　　6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。

　　四、解决合同纠纷的方式

　　甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

　　五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　六、本合同甲、乙双方签字生效。

　　甲方：____电话：____

　　乙方：____电话：____

　　_____年____月____日_____年____月____日

　　施工合同2

　　发包人(全称)：_________(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：_________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________。

　　工程地点：_________。

　　工程内容：_________。

　　资金来源：_________。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：_________。

　　三、合同工期

　　开工日期：_________。

　　竣工日期：_________。

　　合同工期总日历天数_________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

　　1、本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和规范。

　　2、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到合格等级。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：_________暂定：_________(人民币)￥：_________万元。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书。

　　2、本合同专用条款。

　　3、标准、规范及有关技术文件。

　　4、图纸。

　　5、预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　九、合同生效

　　本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　施工合同3

　　发包方(全称)：_________(以下简称甲方)

　　承包方(全称)：_________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

　　一、工程概况：

　　工程名称：____工程地点：____工程内容：____资金来源：____。

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：_________年____月____日完工日期：_________年____月____日合同工期总天数_________天

　　四、质量标准：________。

　　五、合同价款：

　　喷涂每平米用料10元、人工费4元

　　六、甲方的权利与责任：

　　1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

　　2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

　　3、负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

　　4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

　　5、本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

　　七、乙方的权利与责任：

　　1、负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

　　2、施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。

　　3、在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

　　4、接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

　　5、在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

　　八、付款方式：

　　工程完工待有关部门验收合格后，资金到位后再行付款。

　　九、工程保修：

　　工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

　　合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

　　以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　施工合同4

　　发包方(以下简称甲方)：______

　　承包方(以下简称乙方)：______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

　　第一条工程概况:

　　1.1 装修施工地点：

　　1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。

　　1.3 工程承发包方式：_______________________。

　　1.4 合同价款：本合同工程造价为(人民币)_____________________________元(不含税金),金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)

　　1.5 工程工期：自______年____月____日开工,至______年____月____日竣工,工期天。

　　第二条 甲方工作

　　2.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　2.2提供施工期间的水源、电源;

　　2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。

　　第三条 乙方工作

　　3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通;

　　3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。

　　第四条 工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第五条 材料供应

　　5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

　　5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。

　　第六条 工期延误

　　6.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

　　1、工程量变化或设计变更;

　　2、不可抗力;

　　3、同意工期顺延的其他情况;

　　6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　6.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条 工程验收和保修

　　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定___________标准。

　　7.1双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收：

　　1、隐蔽工程验收

　　2、工程中期验收

　　3、工程竣工验收

　　乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表

　　四：《装饰装修工程验收单》)。

　　7.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单____________。

　　第八条 工程款支付方式

　　8.1双方约定按下列方式支付工程款;

　　合同生效后，甲方按如下约定直接向乙方支付工程款：因本工程为办公室装修，工期紧，其特殊性，本工程进场即付50%的工程款，在木工进场安装前付总工程45%，其余5%在工程结束时，一次性全付清。中期增加项目费用在项目结束前支付清。

　　8.2.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。

　　8.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　第九条 违约责任

　　9.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3‰。

　　9.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

　　9.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3‰ 元。

　　第十条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第______种方式解决：

　　①向金华市仲裁委员会申请仲裁;

　　②向人民法院提起诉讼。

　　第十一条 附则

　　11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　11.2本合同签定后工程不得转包。

　　11.3甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。

　　11.4合同履行完后自动终止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　施工合同5

　　发包人：_________（以下简称：甲方）

　　承包人：_________（以下简称：乙方）

　　经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就______年____月____日签订的就工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：

　　一、写明具体补充的'内容。

　　二、如有未尽事宜，双方另行协商。

　　三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

　　四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　甲方：______乙方：______

　　法人代表或代理人：______法人代表或代理人：______

　　______年____月____日______年____月____日

　　施工合同6

　　委托方（甲）：__________________________________________

　　承包方（乙）：__________________________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

　　一、工程范围：

　　砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

　　二、质量及砌筑形态要求

　　采用24墙砌筑，墙高2.2米，每6米一个承接墩，墩高2.4米，墩顶端要求形式按后附图。

　　质量要求：

　　1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

　　2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

　　三、计量及计价标准

　　1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。

　　2、增加墙墩按360mm厚，高度2.4米计，每米综合单价440元/m;

　　3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（2.2米高）的延平米计价。

　　四、付款方式

　　协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

　　五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

　　六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

　　七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

　　八、未尽事宜由双方协商解决。

　　注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

　　甲方：______________乙方：______________

　　负责人：______________负责人：______________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　施工合同7

　　甲方(流转方)：_________

　　乙方(受流转方)：_________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律法规和国家有关政策的规定，本着平等、自愿、有偿的原则，经充分协商，订立本合同。

　　一、流转林地

　　甲方将承包经营的林地名称(小地名)：______，坐落____县洋湖镇珠虹村组，东至________，南至________，西至________，北至________，面积____亩(实际面积以双方人员实测、验收为准)的林地的承包经营权流转给乙方。

　　二、流转期限

　　本次流转林地期限为____年，即自_________年____月____日起至_________年____月____日止。如合同期满林木未成林，流转期限延迟____年。

　　三、流转林地的用途

　　本流转林地必须用于林业生产。

　　四、双方权利

　　(一)甲方权利

　　1、有权要求乙方按本承包合同约定的承包林地的用途合理利用和保护林地。

　　2、有权按本流转合同约定流转林地的期限，期满后收回流转林地经营权。

　　(二)乙方权利

　　1、享有承包林地使用权、经营权、收益权、有权自主组织生产经营和处臵林木产品。

　　2、经依法登记取得承包林地林权证书的，可以依法采取转让、出租、人股、抵押或者其他方式流转。

　　3、有权享受国家发展林业的优惠政策和扶持金，承包期内承包林地被依法征用、占用的，有权获得相应的林木补偿费和按比例分成的林地补偿费。

　　五、双方义务

　　(一)甲方义务

　　1、按照协议第一条的约定，及时提供符合本协议约定条件的造林基地。

　　2、甲方提供造林基地应符合以下条件：

　　a、造林基地未经乙方准许甲方不得再兴造坟墓或堆砌杂物。

　　b、造林基地未作任何处分，且权属界址清楚。

　　c、对造林基地周围的宜林丘岗地，其界址必须已明显划定，无任何产生相关纠纷的可能，甲方必须将其详细位臵告知乙方，并在附件上标明界址。

　　d、造林基地不存在任何法律纠纷。

　　e、提供造林基地的相关法律手续。

　　3、应当维护乙方的林地承包经营权，不得擅自变更、解除本承包合同。

　　4、尊重乙方的生产经营自主权，不得干预乙方依法进行正常的生产经营活动。

　　5、应当保证承包林地具有明晰产权，确认本承包林地没有林权纠纷，不是债务抵押物。如该承包林地权属有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责处理，并赔偿乙方由此造成的损失。

　　6、甲方应当杜绝并处理该承包林地范围内与当地其他单位、集体经济组织及村民的争执、权属纠纷及侵权事件。

　　7、因国家建设需要依照法定程序征用该林地时，积极协助乙方向政府办理各项补偿手续以使乙方得到充分、有效、及时的补偿

　　8、在办理林权移转过户登记时，甲方应出具申请林权移转给乙方的书

　　面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，影响林权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。

　　9、承包林地内有低洼水地、石块地、未风化石块地、坟墓地等，应将其从承包林地总面积中剔除，该被剔除的林地，未经乙方准许甲方不得再兴造坟墓或堆砌杂物。

　　10、将承包林地范围内及范围外的原有设施包括道路、渠网、排灌及其他林业、电力、水利等设施应无偿提供乙方使用，并协助乙方办理水、电、交通联网等工作。

　　11、协助乙方到林业部门办理采伐指标审批，协助乙方到林业部门办理林木采伐证以及运输手续。

　　12、协助乙方获得国家、省、市确定的林地的各项林业税费减免及其他相关优惠政策。

　　(二)乙方义务

　　1、不得改变承包林地的林业用途，不得将承包林地用于非林业建设或者闲臵荒芜。

　　2、依法保护和合理利用林地。

　　3、负责与甲方共同测量确认造林基地四至范围的面积。

　　4、国家和集体建设需要使用承包林地的，应服从安排。但甲方应向乙方支付合理补偿。

　　5、因国家重点建设征用承包的造林基地，所获补偿金，其中属补偿乙方投入的地上固定设施的部分、地上苗木(或林木)补偿的部分归乙方所有。属补偿土地的部分，归甲方所有。

　　6、如乙方依据需要在承包林地内增建林业设施及开辟林道、防火带，甲方不得干涉或阻碍。

　　7、在承包林地内发生的破坏行为，应采取积极措施予以制止，并及时向有关部门报告

　　六、特别约定

　　1、甲方对流转林地已拥有林权证书的，应当在本流转合同签订之日起日内，甲乙双方持林权证书和本流转合同，共同到原办证单位做林权证书变更登记。

　　2、甲方对流转林地未拥有林权证书的，应当在本流转合同签订之日起日内，甲乙双方持有关材料到办证单位办理流转林地的林权证书。

　　3、乙方在一定期限内将部分或者全部流转林地承包经营权转包或出租给第三方，应当经过甲方和林地所有者同意，并签订书面补充协议。

　　4、甲方与发包方(林地所有者)的承包合同仍然有效。甲方作为承包方履行的义务，仍应由甲方承担。

　　七、流转价格及支付方式和时间

　　本合同林地流转等林木成林出售后，除砍伐工资及审批手续费外按二八分成(即甲方得八分成，乙方得二成)，该收益与当年年底前一次性分配完毕。

　　八、协议变更和解除

　　1、经双方协商一致，可以以书面形式变更或解除本协议。

　　2、如有下述情形之一，则甲方有权书面通知乙方解除本协议而不必承担任何法律责任：

　　因遭受不可抗力或国家法律政策环境发生重大变化，导致本协议无法继续履行。

　　3、如有下述情形之一，则乙方有权书面通知甲方解除本协议而不必

　　承担任何法律责任：

　　(1)甲方严重违反本协议规定，损害乙方利益，致使乙方无法实现本协议订立之目的。

　　(2)因遭受不可抗力或国家法律政策环境发生重大变化，导致本协议无法继续履行。

　　九、违约责任

　　1、如任何一方违反本合同的约定，造成守约方无法履行或无法完全履行本合同，则违约方应向守约方赔偿损失。

　　2、如遇自然灾害等不可抗力因素，使本合同无法履行或不能完全履行时，不认为违约，依法可免除或减轻责任。

　　十、争议解决

　　由于签署和履行本合同而发生的所有争议以及与本合同相关的其他争议，双方应首先协商解决，并可提请洋湖镇人民政府调解，如协商、调解不成，需诉讼解决，任何一方均应向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、其他事项

　　1、本合同自甲乙双方均签字并盖章(如甲方为自然人可按手印代替盖章)之日起生效。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商制定补充协议，依法订立的补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式四份，具有同等法律效力，其中甲方一份，乙方三份。

　　4、附件作为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

　　甲方：(签字)_________乙方：(签字)_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　施工合同8

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　工程项目名称：___________

　　工程项目地点：___________

　　计划工作时间：______年______月______日至______年______月______日。

　　甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

　　一、甲方应承担的安全责任

　　1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

　　2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照______的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

　　3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

　　4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

　　5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

　　6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

　　7、应用______对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

　　8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　二、乙方应承担的安全责任

　　1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

　　2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

　　3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

　　国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

　　4、项目部和施工现场应参照______的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

　　5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

　　6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

　　7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　8、进入施工现场的所有人员着装必须符合______规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

　　9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

　　10、乙方要应用______对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

　　11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

　　12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

　　13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　三、甲、乙双方共同遵守的规定

　　甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守______等有关规定。

　　四、违约处理

　　在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照______有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报______备案。

　　五、其他

　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

　　3、根据双方签订的______，乙方应按单项工程（或一次性）缴纳______元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。

　　4、本协议有效期自______年______月______日至______年______月______日止。

　　5、本协议一式______份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　______年______月______日______年______月______日

　　施工合同9

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：__________________。

　　2、工程地点：__________________。

　　3、承包范围：__________________。

　　4、承包方式：__________________。

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜

　　由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条其他

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________

　　______年______月______日______年______月______日

　　施工合同10

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称：__________________。

　　二、工程地点：__________________。

　　三、承包方式：__________________。

　　四、工程造价：__________________。

　　五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________

　　______年______月______日______年______月______日